黑龍江省煙草公司鶴崗市公司2024年重大消防隱患改造招標(biāo)

1.項(xiàng)目概況與采購內(nèi)容

1.1項(xiàng)目名稱：黑龍江省煙草公司鶴崗市公司2024年重大消防隱患改造

1.2招標(biāo)內(nèi)容：本次招標(biāo)共1個(gè)包。

招標(biāo)內(nèi)容：完成本項(xiàng)目施工工程量清單范圍內(nèi)自項(xiàng)目實(shí)施、調(diào)試、竣工驗(yàn)收、交付使用等所包含的所有工作內(nèi)容。

最高投標(biāo)限價(jià)總價(jià)（含稅，元）：1998392.52元。

中標(biāo)供應(yīng)商：1家。

1.3項(xiàng)目地點(diǎn)：鶴崗市。

1.4工期要求：計(jì)劃開工日期以合同簽訂日期為準(zhǔn)，計(jì)劃總工期100日歷天，計(jì)劃竣工日期2025年11月30日前完工。（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際開、竣工日期按施工合同相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行）。

1.5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)；

2.投標(biāo)人資格要求

本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備以下資格：

2.1.1參加本項(xiàng)目投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和基本賬戶信息；

2.1.2參加本項(xiàng)目投標(biāo)人應(yīng)具備消防設(shè)施工程專業(yè)承包資質(zhì)二級(jí)及以上資質(zhì)及建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)，同時(shí)具備有效的安全生產(chǎn)許可證；

2.1.3本次招標(biāo)要求投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理具備機(jī)電工程專業(yè)二級(jí)（含二級(jí)）及以上注冊(cè)建造師資格，并且具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書（B證），且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理為本單位在職人員并提供近三個(gè)月(2025年04月至2025年06月)企業(yè)為其繳納社會(huì)保險(xiǎn)的有效證明。（國(guó)家規(guī)定的六類人員除外）。

2.1.4參加本項(xiàng)目投標(biāo)人的班組成員要求：投標(biāo)人擬派施工其他項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員應(yīng)符合《黑龍江省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員配備管理辦法》（黑建規(guī)〔2023〕2號(hào)）文件規(guī)定的要求，不得低于規(guī)定的配備標(biāo)準(zhǔn)。投標(biāo)人也可以根據(jù)項(xiàng)目管理需要增加崗位及人員。

2.1.5投標(biāo)人須提供無拖欠工程款和農(nóng)民工工資承諾，以證明投標(biāo)人沒有拖欠工程款和農(nóng)民工工資的情形。
**信息由招標(biāo)與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會(huì)員可見，請(qǐng)登錄中國(guó)招標(biāo)與采購網(wǎng)后查看**
2.1.6投標(biāo)人及其法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理不得被最高人民法院在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)中列入失信被執(zhí)行人名單，對(duì)屬于失信被執(zhí)行人的，其投標(biāo)將被拒絕或否決。投標(biāo)人及其法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理在近三年內(nèi)沒有行賄犯罪記錄；（本條“行賄犯罪記錄”是指存在行賄行為并被判有行賄罪的記錄，時(shí)間從投標(biāo)截止日起算前三年，以中國(guó)裁判文書網(wǎng)網(wǎng)站公布的判決結(jié)果為準(zhǔn)（新成立企業(yè)以成立日期至投標(biāo)截止日期查詢?yōu)闇?zhǔn)）。投標(biāo)人沒有被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄和重大稅收違法失信主體以信用中國(guó)網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn)。

2.1.7投標(biāo)人未在煙草行業(yè)存在行賄行為及不良行為供應(yīng)商名單內(nèi)；

2.1.8與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標(biāo)；單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、持股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)；同一公司具有獨(dú)立法人的子公司同時(shí)參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)最多不得超過兩家（均以投標(biāo)登記的先后順序?yàn)闇?zhǔn)）。（名詞釋義：本條所稱單位負(fù)責(zé)人是指法人的法定代表人、合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的負(fù)責(zé)人等對(duì)外代表單位的人；控股是指持有其他單位百分之五十以上出資額、股份或表決權(quán)，或者通過協(xié)議或其他安排，能夠?qū)嶋H支配其他單位行為，如集團(tuán)公司與下屬子公司或分公司等）；

2.2特殊要求：無

2.3本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

3.其他事項(xiàng)

3.1投標(biāo)人在本次招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)截止日前3年內(nèi)（成立時(shí)間不足三年的、自成立時(shí)間起）參加采購活動(dòng)中，被刑事判決、刑事裁定或黨政紀(jì)處分決定認(rèn)定有行賄行為的情形，應(yīng)實(shí)施禁入管理。對(duì)行賄供應(yīng)商的禁入措施，適用于其法定代表人、主要負(fù)責(zé)人和行賄人。在禁入期限內(nèi)，上述人員擔(dān)任法定代表人、主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人的其他企業(yè)，均不得參加本采購項(xiàng)目。以刑事判決書、刑事裁定書、黨政紀(jì)處分決定書生效的時(shí)間為準(zhǔn)。

3.2在本次采購活動(dòng)中，投標(biāo)人提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交，采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商，與招標(biāo)人、其他供應(yīng)商或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)惡意串通，向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益，拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況，將列入煙草行業(yè)不良行為的供應(yīng)商名單內(nèi)。

3.3其他：無。

4.招標(biāo)文件的獲取

(登錄后查看)獲取時(shí)間：2025年7月14日08時(shí)至2025年7月23日16時(shí)（北京時(shí)間，下同）。



本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查看，您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息，請(qǐng)聯(lián)系辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜，成為正式會(huì)員后可下載詳細(xì)招標(biāo)、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件和部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
聯(lián)系人：郝亮
手機(jī)：13146799092(微信同號(hào))
郵箱：1094372637@qq.com